順延工期在辦理該程序的時(shí)候，是需要按照相關(guān)的工程中的流程要求規(guī)定來(lái)進(jìn)行的，而簽證單就是其中所需要提交一類(lèi)法律文書(shū)材料。那么今天就跟法律快車(chē)小編一起來(lái)看看順延工期簽證單怎么寫(xiě)以及相關(guān)問(wèn)題的解答是怎樣的吧！
一、順延工期簽證單怎么寫(xiě)
應(yīng)我公司邀請(qǐng)，來(lái)我公司進(jìn)行（商務(wù)事由），原簽證有效期至________年____月____日，因事務(wù)尚未完成，需要繼續(xù)在**停留，特申請(qǐng)簽證延期至________年____月____日，望予以批準(zhǔn)。
申請(qǐng)人信息如下：姓名：國(guó)籍：護(hù)照號(hào)碼：出生日期：
我公司保證申請(qǐng)人材料絕對(duì)真實(shí)，如有弄虛作假，愿意承擔(dān)法律責(zé)任，并將按照《中華人民共和國(guó)外國(guó)人入境出境管理法》有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)管理責(zé)任，如該人在簽證有效期內(nèi)，從事與簽證事由不符的活動(dòng)，我公司將按照相關(guān)規(guī)定立即向公安機(jī)關(guān)出入境管理部門(mén)報(bào)告，并及時(shí)辦理簽證變更、注銷(xiāo)、吊銷(xiāo)等手續(xù)。
負(fù)責(zé)人簽字：
單位名稱：________年____月____日
二、法律規(guī)定
2020年建工企業(yè)申請(qǐng)工期延期應(yīng)當(dāng)事前約定并經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認(rèn)，承包人雖未取得工期順延的確認(rèn)，但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請(qǐng)過(guò)工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應(yīng)予支持。
《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋(二)》
第六條 當(dāng)事人約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認(rèn)，承包人雖未取得工期順延的確認(rèn)，但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請(qǐng)過(guò)工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應(yīng)予支持。當(dāng)事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請(qǐng)視為工期不順延的，按照約定處理，但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。